ДОГОВОР РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ

г. _________________ «___» ______________ 20__ г.

ООО «Автосервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин _________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить ремонт автомобиля _____________________, государственный регистрационный знак _______________, VIN _______________ (далее – Автомобиль) согласно приложению №1 (сметной калькуляции) в соответствии с требованиями производителя Автомобиля, установленными заводом-изготовителем, и передать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ____________________ рублей.
2.2. Оплата производится поэтапно:
а) Авансовый платеж в размере 50% в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания настоящего договора.
б) Оставшиеся 50% — в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения Заказчиком Автомобиля.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ составляет __________ календарных дней с момента передачи Автомобиля Исполнителю.
3.2. Срок выполнения работ может быть продлен по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:
а) Выполнить ремонт Автомобиля в соответствии с требованиями настоящего договора и приложениями к нему.
б) Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, соответствующее требованиям завода-изготовителя.
в) Предоставить Заказчику всю необходимую информацию о ходе выполнения ремонта.
г) Соблюдать сроки выполнения работ, установленные настоящим договором.

4.2. Заказчик обязуется:
а) Передать Автомобиль Исполнителю в день подписания настоящего договора.
б) Оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора.
в) Принять результат выполненных работ в срок, предусмотренный настоящим договором.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение ________________ месяцев с даты приемки работ Заказчиком.
5.2. Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя оборудования и деталей, не связанных с выполненными работами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством.
6.2. За нарушение сроков производства работ Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% общей стоимости работ.
6.3. За просрочку оплаты работ Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, разногласия или претензии, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стараться разрешать путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:*Заказчик:
ООО «Автосервис» ___________________
Генеральный директор ___________________
_____________________ /___________________/ ___________________
М.П. ___________________

Приложение №1
Сметная калькуляция

Продолжайте следить за нашими публикациями и не стесняйтесь делиться своими мыслями. Мы убеждены, что вместе мы сможем создавать ценный контент, который будет вдохновлять и учить. Спасибо, что вы с нами!

Добавить комментарий